...tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde... ...1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı...

...kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle... ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544...

...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek... alımında, hakediş ödemesinin zamanında yapılmaması... ...getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” Hükümleri...

...yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... ...edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan kaynaklandığını...

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...davacı yüklenici alacağı için, ticari faiz istemekte haklıdır.

…ile Hakedişi Düzenleyenler Diğer Sorumlular ( . ...üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...