...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet... ...şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın...

...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda... hakediş , KDV , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği...

...olarak imzalandığı, onaylanan kesin hakediş raporuna göre, tahakkuk tutarı... ...onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde idaresince fiyat tespitlerinin...

...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını... ...sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında...