...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen...

...olmayan kişilerle paylaşılması risk oluşturmaktadır. ...mevzuatında yazılı usul, esas ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesi... ...destek sağlanması vb.” işleri için Anayasaya ve ilgili Kanun... ...doğru düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin...

...yapılan tespitte tamamlanan kısım için müvekkilinin 235.114,91 TL... ...feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını...

...fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen... ...kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştır...

...davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987... ...ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre...

...başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün... ...verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler... ...çalışma yapılmasına kaza riski, can ve mal kaybına sebep...

...sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi... ...SGK) tarafından sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin... ...belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme... ...garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye...

...idare tarafından başvuru süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle... ...sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde... ...İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin... ...işi yapılırken oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına...