...GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı... cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu...

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...sözleşmenin eki olup davacının 1 no.lu hakedişi ihtirazi kayıtsız imzaladığı anlaşılmakla... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla...

...bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin teslim alma... ...çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş... ...düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması...

Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla... ...vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna...

...kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas... ...Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname... ...edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının...

...bitim tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı... ...icinin görüş ve talebi; 26/02/2021 tarihli dilekçesinden özetle; idaresince, işin aciliyetin...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın...

Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu Yüklenici, 03/03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde...