...hükmüne değinilerek, İnşaat, Makina ve Elektrik mühendisleri ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan bir iş’de, her branştaki teknik personelin geçici hakedişleri imzalaması gerekip gerekmediği hususunda Kurul görüşünün talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

Bilir kişilerce ilk 5.hakedişte onay tarihi belli olduğundan bu tarihlere 15 gün ilave edilerek hesaplama yapılmış, onay tarihi belli olmayanlar içinde BİGŞ.nin 39. .tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir.

... ödeneceğinin düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının böyle bir itirazının ... olması nedeniyle basiretli bir tacir gibi davranıp sözleşmeyi, ihale şartlarını bilerek imzalaması gerektiği, dolayısıyla sözleşme hükümlerini bilerek ihaleye katılan ve sözleşmeyi imzalayan ...

...yapılmasını talep ettiğini, buna rağmen, bu sürelere ait cezai işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu hakedişin ihtirazi kayıt olmaksızın imzalamasının ise diğer hakkedişler için aynı sonucu doğuracağını ispatlamadığı gibi her hakkediş kendi kapsamında ve işin yapılış yüzdesinde değişiklik...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “(

“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) … geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı