Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında... ...maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de... ...ihaleleri kapsamında 2015 yılında ödediği hakediş tutarları dikkate alınmak suretiyle...

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere... ...somut temelden yoksun olacağı, iş bu tespitin öncelikle idaresinin görev, yetki ve sorumluluğunda... ...revize iş programının onaylanarak düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre yeniden...

...sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...e konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.... ...düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş artışı sebebiyle verilen...

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...bitiremediği, bunun üzerine davacı şirkete öncelikle 17/04/2018 tarihli yazı ile 18/04...

...uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin... Hukuk Dairesi'nin yaptığı tahkikat sırasında alınan bilirkişi raporunu düzenleyen... Öncelikle istinaf incelemesinden geçen dosyanın...

...yönü ile birlikte incelenip değerlendirildiğinde; Öncelikle, işin başlangıcında bu işin kontrollüğünün... ...ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının... ...sunmadıklarından dolayı dosyanın görüşülmesi sırasında süre uzatımı yerilmesine ilişkin...

... durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personeli... ...dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının; • , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek... ...geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan... ...kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle...