...gelen bahse konu malzemenin müşavir firma ve kontrol teşkilatı gözleminde alınan numunelerin... ...açısından) kısmına ait bedelin … no’lu hakediş eki … tarihli tutanakta hesaplandığı... ...de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

...uygun şekilde yerine getirmediği, bu hususun Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edildiği... ...üçüncü aşamada sözleşme bedelinden %1 ücret hakediş kesintisi, dördüncü aşamada ise tek...

...kapsamda davalı idare bünyesinde oluşturulan kontrol teşkilatınca ve dosyada alınan bilirkişi... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi... Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri... c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik...

işin kontrollüğünü yürüten 82. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. ...talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01...

...harcamanın yapılması süreçlerinde mevzuata uygunluk kontrollerini sağlamakla yükümlü tutulduğu... ...ve üyeleri, fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine... ...onaylayan kamu görevlileri kusurlu bulunmayarak sorumluluğu kaldırılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun; “Hesap Verme Sorumluluğu...

...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin... ...raporlarının sağlıklı olarak hazırlanması ile kontrol ve denetiminin idaresinin sorumluluğunda...

...durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı