...ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesileceği kararlaştırılmıştır... ...çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği... ...iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...tesliminin 21/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin...

hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama ...iddiada bulunulmakta ise de, sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi...

… 8 aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde... hakediş ödemesine ilişkin harcama belgelerine göre sorumluluk tespit edilmiştir. ...hususunu tespit edebilecek ve daha önceki hakediş ödemelerine ilişkin harcama belgelerini imzalayan...

...gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık... ...gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının... ...üzere iş programı yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme...

Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...hususlar , Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi

...hak edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, o hakediş tutarından % 15’lik avans kesintisi... Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “… ...olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri...

...ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır.... ...21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi... ...edilmişse de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı...