...talebinin zamanaşımına uğradığını, davacıya yapılan hakediş ödemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yapılan fiyat farkı ödemesinin tutanaklar ile sabit olduğunu, 26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı kararnamesine göre 01.01.2008 ile 30.09.2008 tarihleri arasında kullanılan...

...puantajda belirtilerek hakedişten düşüleceği, başka bir deyişle yüklenicinin ikame araç ve iş makinesi sağlaması halinde ikame edilene kadarki sürenin hakedişten düşülerek yükleniciye ödeme yapılacağı ve ilgili cezai hükümlerin uygulanacağı, basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı...

...yapıldığı ve süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince tereddüde düşüldüğü, yüklenicinin geçici kabulün yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin ise uygun görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu görülmektedir.

yükleniminde bulunan Eski Halkalı Çöplüğü Alanında Şehir Parkı Düzenleme İnşaatı işine ait hakediş ödemesinde; YFZ 24 poz nolu PVC kaplı galvanizli tel çit yapılması analizinin hatalı hesaplandığı gerekçesiyle … TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

İkmal İnşaatı işine ait hakediş ödemesinde; 16.080/A ve l6.080/AA poz nolu imalatlar için hazırlanan özel analizlerdeki malzeme miktarlarının hatalı hesaplandığı gerekçesiyle … TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde belirtilen Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Gönderilen bu tahsilat belgesine göre ise; 01.10.2021 tarihli ve HYS-2021-26647897 sayılı ödeme emri belgesi ile tahakkuka bağlanan kesin hesap hakedişi yapılırken, kamu zararı tespitinin gereği olarak; hesap cetvelinin 244.

...bedel sözleşme olduğu, bu sözleşmede, birim fiyat sözleşmelerde olduğu gibi ödemelerin birim fiyatlar üzerinden yapılmasının söz konusu olamayacağı, dolayısıyla hakediş ödemelerin herhangi bir analiz ve birim fiyata dayalı olmadığı, ilerleme yüzdeleri üzerinden yapılacağı hususunun açık olduğu ve bu nedenle bir imalat kaleminin teklif...

İhale dosyası, hakediş dosyaları ve ilişikli ödeme emirlerinin incelenmesi mevcut fiili veriler üzerinden mümkün bulunmamaktadır.

Ödemek zorunda olduğu bu işçilik alacaklarına ilişkin belgeleri her hakediş ödemesinden önce İdareye teslim edecektir.