...araçların planlamasının ise buna göre yapıldığı, buna bağlı olarak da araçların temin maliyeti dikkate alındığında yükleniciden kaynaklanmayan bir husus nedeniyle hakediş ödemesi yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

...çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçların ve idari, mali ve cezai mesuliyetlerin, idare tarafından bunlara yönelik yapılacak tüm ödemelerin yüklenici kesin teminatından veya hakedişinden kesileceğine yönelik düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı.

Uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ve davalının süre uzatımı verdiği, ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar...

Diğer taraftan, ödeme emri kapağında ve ödemeye esas hakedişlerde imzaları bulunduğu gerekçesiyle sorumlu tutulan kamu görevlilerinin yüklenici ile birlikte tespit edilerek idarenin onayıyla geçerli olan yeni fiyat tutanağında imzaları bulunmamaktadır.

hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama

...programı dikkate alınarak fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının...

Daha sonra 39 uncu maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir.

garanti süresi , hakediş ödemelerinde SGK ilişiksizlik belgesi , kesin kabul , kesin teminat , kesinleşmiş SGK borcu

...sürecinde SUT puanlarının düşmesi durumunda, ihale boyunca alınacak test sayısının artacağı, yeni SUT puanı ve sözleşmede yer alan birim fiyatların çarpılması ile hakediş ödemesi yapılacağından idarenin ödeyeceği birim test-TL fiyatının düşeceği, bunun da yükleniciyi zarara uğratacağı, İhale dokümanında “İhale konusu iş için sözleşmenin...

...ödediği, Eylül 2015 ayı hakedişi en geç 30.10.2015 tarihinde ödemesi gerekirken 3 gün gecikmeli olarak 02.11.2015 tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde ödemesi gerekirken 7 gün gecikmeli olarak 07.12.2015 tarihinde ödediği anlaşılmış olup bu husus taraflarında kabulündedir.