...olmasına rağmen davalı yüklenici tarafından sadece 10.000,00 TL avans ödemesi yapıldığı, yüklenicinin düzenlediği 27.416,53 TL + KDV miktarlı ara hakedişi ödememiş olduğu ve bu halde aşamalı ödemesi kararlaştırılan iş bedelini alamayan taşeronun işe devam etmesi beklenemeyeceği gibi davalı yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık ve yıllık...

İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir. Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır.

.kişiye ait listenin eklenerek hakediş belgesinin düzenlendiğinin görüldüğü, oysa, söz konusu 30.11.2013 ve 14.12.2013 ... sebebiyle, ihale sonuçlanmadan hizmet alımı gerçekleştirilmesi karşılığında yapılan bu ödeme ile, ..

Ancak somut olayda; ihale dokümanında ve sözleşmede mülga (2002/5039 sayılı BKK eki) Fiyat Farkı Kararname hükümlerine yer verilmiş ve hakedişlerde de mülga Kararname hükümlerine göre fiyat farkı hesabı yapılarak ödemelerde bulunulmuştur.

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. ...taraflarına ödenmesinin 14 nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri ile...

...yürütülmesi aşamasında oluşacak idare alacaklarının hakedişlerden kesileceği, işin bitiminden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde çıkarılacak fazla ve yanlış ödemeler nedeniyle kesinti yapılması gereken durumların oluşması halinde, oluşacak fazla veya yanlış ödemelerin yüklenicinin kesin teminatından kesilerek...

belgesi” alınması işi yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında kamu zararına... belgesinin olmadığı, buna rağmen işin geçici kabulü yapılarak pursantaj değerlerine göre yükleniciye ödeme yapıldığı anlaşılmış ise de; …

...almaya gerek kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak idareye ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, talebe rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi feshedeceğinin düzenlendiği anlaşılmış olup, “İşçi Emniyeti...

...imalatının yapımına gerek olmadığı ve yapımından vazgeçildiği, bu nedenle imalat bedelinin hakedişten kesilmesi gerektiği ve yüklenicinin bu duruma itiraz ettiği belirtilerek, idaresi... ...listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranında ödeme yapılacağını gösteren bir belgeden ibaret olduğu ve birim fiyat niteliğinde...