...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı... ...yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... ...denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı...

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle... ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544... ...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim...

...işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının... ...lı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

...hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak sürenin... ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda... hakediş , KDV , süre uzatımı