... ihalelerini mevzuatında belirtilen sürelerde yapılmasına yönelik azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi ... 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında hakediş ödemelerinin yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp ... idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün ... sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (hakedişi süresinde ödeme yükümlülüğü) yüklenicinin kusuru ...

cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...gerektiğini, mali kayıtların incelenmesinde ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını, davalı...

...ise 14.12.1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. ...sınırlarının belirlenmesi, şantiye ulaşım yolunun .yapılması ve arazinin tesviyesini mutakip 7 gün...

...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan... ...bedeli, ödenmeyen fatura bedelleri ile işin geç teslim edilmesi ile kararlaştırılan cezai...

...bedelli … işinde, emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması işleri... ...birim fiyat düzenlenerek yükleniciye ödeme yapılması sonucu … TL kamu zararı oluşmuştur... ...numaralı muhasebe işlem fişi eki … no’lu hakediş üzerinden kesinti yapılmak suretiyle...

...tarih ve 1553443 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... ...belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların düzeltilmek istenilmesi... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı...

...160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...bu hükümden de anlaşılacağı üzere; KDV ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları... hakediş , KDV , süre uzatımı

...belirlenmesinde mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılmasının esas alınacağı, ayrıca kamu... ...tarih ve 429 sayılı kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi dolayısıyla yüklenici tarafından... avukat vekalet ücreti , geç ödeme , hakediş , icra takibi , kamu zararı