...etme borcuna uygun davranması ve özen borcunu yerine getirmesi halinde işin... ...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...alın kaynağı bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesilip kesilemeyeceği... ...hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır...

İnşaatı için düzenlenen … numaralı kesin... ...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten... ...sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir...

durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. ...yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında... ...edilmesi durumunda bu fiyat, fiyat farkı ödemesine konu edilmeden önce uygulama...

...26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını... ...fiyat farkının kendilerine ödenmesi için davalı idareye başvurduklarında...

...kurulan tazmin hükmünde hukuki isabet yoktur. ...yapılması gerekli olan yeni imalat kalemleri için yeni fiyat oluştururken izlediği... ...miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları...

...sözleşmeler nedeniyle 1.100.000,00 TL avans ödemesi, 4.820.000,00 TL cezai tazminat... ...borçlanmayı içeren sözleşmelerde borcundan böylece kurtulan davalı, almış... ...nedeniyle, çeşitli kalemlerde işin ifası için gerekli mal ve hizmet temini sözleşmeleri...

...göre yeni birim fiyatlar üzerinden hakedişe dâhil edildiğini iddia etmekte... ...iş kapsamındaki CTP boru imalatları için, Genel Teknik Şartnamenin değişmesi... ...iddiasının da kabul edilebilir bir yanı yoktur.

...davacının uğradığı kayıpları ödemesi gerektiğini; karşı davacının... ...ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00 TL olmak üzere... ...anlaşılmakla bu iş tanımı kapsamında özen borcu gereği hesap verme yükümlülüğü...

...binanın yıkılıp yeniden yapılması için gereken bedelin tahsili istenmiş... ...hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve... ...eser sahibine olan “özen ve sadakat” borcu gereğidir.