...idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı... ...yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu varsa kesin teminat yükleniciye iade edilmeyecektir... ...ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin...

...yayınlanarak yürürlüğe giren 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde... ...dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...nedeninden kaynaklanması, başka bir anlatımla, borcun gereği gibi ifa edilememesi durumu ile...

...borçlu aleyhine değiştirmesi ve (4) borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş olması veya ifanın... ...huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri... ...içerisinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç vb.

...devam etme borcuna uygun davranması ve özen borcunu yerine getirmesi halinde işin yaklaşık... ...yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle... hakediş , KDV , süre uzatımı

...teminatın iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi Başkanlığından ilişiksiz belgesi... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama...

...niteliğinde olduğundan hesaplanan ve ödenmeyen hakediş alacağından ayrıca sözleşmenin 30... ... kesin teminatın yüklenicinin idareye bir borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici...

...kalemleri içerisinde, ödemiş olduğu damga vergisi, teminat için komisyon, sözleşme bedeli... Burada akdi bir borcun ihlali ve teknik anlamda bir kusur bulunması...

...uhdesinde kalmış olmasına rağmen, istekli vergi borcu nedeniyle yasal süresi içinde sözleşme... ...bendi uyarınca isteklinin kesinleşmiş vergi borcu bulunduğunun anlaşılması üzerine, isteklinin...

...uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. ...ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.