YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... ...hakedişlerin zamanında ödenmemesinden dolayı işin geciktiği, bu nedenle... maddesine göre kendilerine süre uzatımı verilmesi gerektiği, yasaklama...

...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının... ...teşvik edici bir belge sunmadıklarından dolayı dosyanın görüşülmesi sırasında...

...iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...olarak düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...verilmiş, ancak bununla birlikte yangından dolayı eksikler de sıralanmıştır... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği... ...nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği, Proje değişikliği... ...verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının...

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...değerlendirmelerinin birbiri ile tezat teşkil ettiği, dolayısı ile açık bir anlaşmazlığın...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin... ...rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda... ...suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği... ...Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...