...sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler... ...durumunun somutlaştırılmadığı gibi işe etkisinin olduğu durumdan itibaren... ...meydanlarında demokrasi nöbetinin günlerce devam ettiği, bu süreçte ... ...tümünün tescilli olarak mütalaa edilmesi gerektiği ...

...EDENİN İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği... ...bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması... ...hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işe başlanacağı; 9.3.

...nakde çevrilerek Hazineye gelir kaydedilmesi için İdare tarafından davalı... ...yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve hakedişlerin ödendiğini, kesin kabul...

...olarak yapılması, raporların tanzim edilmesi, çizilip, yazılıp yedi nüshasının... İşin devamı esnasında DGB-21 iş kalemine... ...göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde... ...edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma...

maddesinde; “CTP borular için işe ait onaylı projelerde rijitlik sınıfı... İşi”’nin devamı niteliğinde olan bir yapım işi... ...göre yeni birim fiyatlar üzerinden hakedişe dâhil edildiğini iddia etmekte... ...imalatları için, yeni birim fiyat tanzim edilmesinin sözleşme ve ekleri ile...

...programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği... ...gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları... İşin devamı sırasında yükleniciye, sözleşmede... ...iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle … tarihli Süre Uzatımı...

İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi, 2.2. ...ım ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş belgelerinin doğru düzenlenmesi... ’nin sorumluluğunun devamına ve Yönetim Kurulu üyelerinin...

...Anlaşılmakta olup, yargı sürecinin devam ettiği de görülmektedir. ...sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir... ...sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine...