...tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından... ...yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme ödeneği... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından...

...tarihli ve E-2076144 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından... ...yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan... ...endeks farkından dolayı fiyat farkı tutarının güncellenerek taraflarına... ...yılı içerisinde yapılacak 20 nolu hakedişte aralık ve kasım ayı endeks...

...DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı Tüzel... ...tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde... ...olmadığını, dava sebebinin bilirkişi raporu ile yanlış değerlendirildiğini... ...binde biri olan 1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar...

...63545 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734... ...edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, o hakediş tutarından % 15’lik avans... ...edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, avans tutarı ve kesinti miktarının, iş programındaki...

...tarihli dilekçesinde ödenmesi gereken tutarın işin %95’inin üzerinde olması... ...tarihli ve 455 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...başlığı altında 21/09/2021 ve “Gerekçe Raporu” başlığı altında 25/10/2021...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...alındığında, sözleşmeye konu iş devam ederken hakedişlerden, işin tamamlandıktan... ...üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

...konusu kararı üzerine yazılan ek raporun Dairemizde görüşülmesi ve... TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ... olduğu, bu tutarın ... Söz konusu hakediş eklerinde, .. ...tutanak sayılı Temyiz Kurulu kararında özetle; Esas yönüyle; Kamu idarelerince...

...ilgili olarak temyiz dilekçelerinde özetle; sözleşmenin 14’üncü maddesinde... ...üyeleri, fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine... ...yürütüldüğü ve bu yolla yükleniciye fazla tutarda fiyat farkı ödenmesi yapılarak... ...fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine...