...kalındığı hususunun göz ardı edildiği, revize iş programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek dilimlerinin belirlendiği... ...değişiklik yapılmadığı, Yer tesliminden itibaren çalışılamayan günlere ait ödeneklerin ileri aylara kaydırılması gerektiği...

...sorguda belirtildiği gibi fen noktasından çalışılamayan günler ve süre uzatımları dikkate alınmadan sürelerin belirlenmesinin... ...çizimler ile şantiyeye ait her türlü fotoğrafların saklanarak hakediş eki olarak kayıt altına alındığı, şantiye defterinin...

...TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler... ...işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, hesaplamalara tatil günlerinin dahil edilmediği, · 

...davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri doğrultusunda... Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya...

...olarak ve havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin 01/12/2013-01/04/2013 tarihleri arasında 121 gün olarak... ...söz konusu işe ilişkin olarak 22/03/2013 tarihine kadar 8 adet hakediş yapılarak 2.814.407,35-TL ödendiği, Devlet Su İşleri...

...noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır; & ...İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin...

...nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi S.S.... ...tüm sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve hakedişlerin ödendiğini, kesin kabul ve onaylarının yapıldığını...