...yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik... ...mevcut 22.05.2013 tarihli bilirkişi heyet raporundaki teslimde gecikilen mal bedeli... ...konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin...

...kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan Ekim ayı... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( ...başlıklı 39-1/f maddesine göre hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından...

...bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren... ...defaten ve nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ...Şartname’de belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme Alacaklarının...

15.03.2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin... ...yeniden belirlendiği ve düzenlenecek ilk hakedişte daha önceki fiyatlarla yapılan... ...tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne... ...Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi...

...amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin... ...kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yükleniciden kaynaklanmayan bir husus nedeniyle hakediş ödemesi yapılmamasının mevzuata... ...tespit ederek teklif vermiş olduğu kabul edilir.

...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde... Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. ...olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise...

Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen karara karşı... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... ...osya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıy...

...Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...sattığı mallara ait satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile tevsik edildiği... ...isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına...