...prensibine”, hizmet gereklerine, kamu yararına ve genel hukuk kurallarına... ...ardı edildiği, revize iş programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek... ...İnşaatı” işi ile ilgili olarak düzenlenen revize iş programına yüklenicinin... ...olmaksızın meydana gelen gecikmeler için, işe etkisi oranında süre uzatımı...

Açıklanan nedenlerle, HMK m. ...davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava...

I - KONU … Genel Müdürlüğü’nün (Yatırım ve... ...iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeks olduğu ve işe ait sözleşmenin 14.3 maddesi gereğince... ...gerektiği hususlarının hatırlatılmasında yarar görülmekte olup, bu konudaki görev...

...bulunmadığı, bozmaya uyulmakla karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu... ...işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan 25/11/2013... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...alınan 09.07.2018 tarihli bilirkişi raporunda, sözleşme eki olan teknik...

...suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği... ...madde 371 gereğince davacı yüklenici yararına BOZULMASINA, bozma kararı... A.Ş.’ye verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11.

...dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu... ” hükümlerine yer verilmiştir. ...koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 30 gün... nolu hakediş ile 40 adet ve ...

...etmiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davalının imalâtı fen... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3. ...nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz...

...birim fiyatlarından veya rayiçlerinden yararlanılarak yeni birim fiyat oluşturulduğu... Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3. ...yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında... ...belirtildiği halde her yıl için güncellenerek dolaylı şekilde fiyat farkı...