...maddesindeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş sahibinin cezai...

ifade eder. tanımına yer verilmiştir.

...yaşanan güçlüklerin, ihale dokümanı ekindeki geoteknik raporun tüm arazi koşullarını temsil etmekte yetersiz kaldığını...

...gerektirmesi sebebiyle bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporunda; davalı idarenin davacı şirket ile akdettiği sözleşmeyi...

...yani 01.03.2015 tarihinde devreye alınacak olup, bilirkişi raporuna göre işin % 96,5 oranınında tamamlandığı anlaşılmaktadır...

...belirtildiği proje” olarak tanımlandığı, projelerin kanundaki tanımına uygun nitelikte uygulama projesi olması ve mahal...

...malzemenin kullanılacağı hususunun öncelikle birim fiyat tanımında atıf yapılan teknik şartnamelere göre çözümlenmesi...

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde...

...temin edememesi nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı taraf yapılan...

...hükümlerine ve kanuna aykırılık teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen akaryakıt tutarı...