fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin... ...emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının...

...olarak imzalandığı, onaylanan kesin hakediş raporuna göre, tahakkuk tutarı 0.00 TL. Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu ...onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde idaresince fiyat tespitlerinin yeniden...

...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

...reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... ...davacıya belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden...

...bitim tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı... Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı... ...yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması...

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb...