...prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak Üniversite bütçesinden... tarihli son hakediş ve eklerinin incelenmesinde, toplam hakediş bedelinin ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli Korgan... ...yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten...

maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü... ...sonucu oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir...

...itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, ... ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan... ...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin...

...Durum Tespit Tutanağında, Eylül ayına ait hakedişin yüklenici hesaplarına aktarılmasına... tarihinde süresi bitecek olan ... ...yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

...hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı... ...yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı dışında kalan...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır.