...zarar, eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebinden ibarettir. ...ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00 TL olmak üzere fazlaya... ...davacı-karşı davalı vekili 03.03.2014 tarihli dilekçesi ile talebini 647.020,20 TL'ye yükseltmiştir...

...etmiş, 12.09.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini arttırarak kâr kaybı zararı için... ...çalışmalarını yapmadığını, yapılan işler için 21.04.2015 tarihinde kurulmuş komisyon tarafından... ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

...etmiş, 12.09.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini arttırarak kâr kaybı zararı için... ...çalışmalarını yapmadığını, yapılan işler için 21.04.2015 tarihinde kurulmuş komisyon tarafından... ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

...işin feshedildiği ve yükleniciye 1 (son) no.lu hakedişle 35 günlük hizmet bedeli ile beraber... ...başladığı ilk 35 günlük süre içinde yeterli talebin oluşmaması mücbir sebep olarak kabul... ...gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

...çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki...

köyü için 03.07.2009 tarihlerinde yapılmış olup zarar, .. ...05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği dilekçesinde çalışmalara başlayacakları için... ...denetime elverişli ek rapor alınıp davacının talebi de dikkate alınarak sonucuna uygun bir...

...üzerine yenisinin ithal edilerek getirilmesi için mücbir sebep bağlamında süre istenildiği... ...2014 tarihinde kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından iptali istenen... ...ve bu işlemlerin yürütmesinin durdurulması talebinden vazgeçtiği, dava konusunun sadece...

...tutanağa bağlanmasına karşın yüklenicinin hakedişinden ceza kesilmemesi nedeniyle … TL’ye... Dilekçi dilekçesinde özetle, Mali Hizmetler Müdürlüğüne... ...si gereği teknik personel bulundurulmadığı için cezai işlem uygulanarak hakediş dosyasın...

...Anılan imalata dair ödemelerin 81 adet ara hakediş kapsamında 09.003/1 pozu esas alınara... ...hakedişlerden yapılan kesintinin ödenmesi talebine ilişkindir. için 09.003/1 pozuyla ödenen yükleme, boşaltma...

...ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin tahsili istemine... Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39.