...verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep... ...farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...

...bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. ...yapılması ve arazinin tesviyesini mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli... ...ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. ...geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan... ...olmadığı, eksik sayıda ve farklı araçlar için açıklama yapıldığı, amortisman hesaplamalarının...

...hak edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, o hakediş tutarından % 15’lik avans kesintisi... Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin... ...saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde... ...durumunda kalırsa yüklenici bu meblağı İdarenin talebi üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya... ...Şartname’de belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme Alacaklarının...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında... ...nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı... ...gerektiğinin belirlendiğini, uçağın kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin... ...süre uzatım talebinde bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini, öngörülemeyen durumlara...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 09.12.2016 tarihli dilekçesinde; 26 ... tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01.09.2016 – 22 ... tarihinde eksik evraklarının tamamlanması için yükleniciye yazı yazıldığı, yüklenici 22.09.2016 tarihli dilekçe ekinde başka bir teknik personele ait taahhütname ...

... maddenin (2.) bendinde hakimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına dair kanun hükümlerinin... ...erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir. Dava dilekçesi ve beyan dilekçelerinde sözleşme dışı fazla imalât...