...hazırlanarak idarenin onayına sunulur.” Aynı maddenin beşinci fıkrasında: “İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, işin fiilen yapıldığı... ...indekslerin 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarından alınması suretiyle gerçekleştiği, 18 nolu hakedişte ise “YF- SUL- 190/1” pozunun ihzaratının düşüldüğü (eksi olarak girilmiş...

D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85-90 ... 02/07/2018 tarihi itibarıyla da işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 ...

...gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2...

...gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1...

Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereken iş ve ödenek dikkate alınmaksızın, iş programına göre geride kalan ödenek miktarının, süre uzatımı dilekçe tarihinin içinde bulunduğu aya getirilerek, kalan ödeneğin geçmiş ara hakediş ödeme kalemlerinin iş programı ödenek...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı ve 07/12/2021 tarihli yüklenici dilekçesinden özetle ... uygulanmaksızın belirlenerek hakediş yapılması gerektiği, idarece tenzilatlı olarak belirlenen hakediş evraklarının dilekçelerinde belirtilen çekinceler ve dava hakları saklı kalmak kaydı ...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...arttırıldığı, Başvuru yazısı ekinde gönderilen en son düzenlenmiş 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakediş itibari ile sözleşme fiyatları ile ihzarat+imalat olarak toplamda  %

...belirtilecek ve o günler için araç ve iş makineleri çalışmadı olarak gösterilecek ve hakedişten düşülecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. ...iddiasının yukarıda anılan kısmı yerinde görülerek işlem tesis edilmesi gerekirken, talebinin yukarıda yer verilen gerekçeyle reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmı...

...yeni iş kalemlerinin bedellerinin ödendiği, Yüklenicinin, 15/09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu hakediş ile sözleşme tutarının % 99 luk kısmının tamamlandığını belirterek mukayeseli hesap yapılması talebinde bulunduğu, hazırlanan mukayeseli hesapların taraflarca imzalandığı ve idaresince 12/10/2020 tarihli Olur’la...

Yüklenicinin görüş ve talebi, Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde “DĞB21: Her türlü ölçüm, harita, yol ... taraflarına ödenmesinin 14 nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri ile itiraz ...