Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli dilekçesinde, taahhütlerinde bulunan söz konusu yapım... ...monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, bu iş kalemlerine ait bedellerin...

...fiyatların tespiti konusunda idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlık hakkında görüş talebidir. ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a, b1...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Mücbir sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, -

...işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazı kayıtsız yükleniciye ödendiği, davacı idarenin asıl davada talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamalar olduğu, ancak bu harcamaların idarece belgelendirilmediğinden talebinin yersiz olduğu, ayrıca geçici kabulü...

Bu itibarla, temyiz talebinde bulunan sorumluların itirazlarının reddedilerek, 11 sayılı ilamın 3 üncü maddesi ile verilen ….. nolu hakediş ekinde yer alan ve bila tarih Tutanakta 40 adet sokak aydınlatma direğinin, .. nolu hakediş ile 40 adet ve ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin 05/02/2021 tarihli ve E-13232 ... ettiğine, kendisi tarafından onaya sunulan revize iş programının onaylanarak düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre yeniden belirlenmesi gerektiği yönündedir ...

Davalı savunmasında davacının talebinin zamanaşımına uğradığını, davacıya yapılan hakediş ödemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yapılan fiyat farkı ödemesinin tutanaklar ile sabit olduğunu, 26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı kararnamesine...

...hesaplarına yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet sözleşmesinin mahiyeti itibariyle ticari... ...sözleşmenin eki bu şartname hükmünü geçersiz kılacak bir husus bulunmadığından davacının talebinin yerinde olmadığını, bu itibarla açıklanan hizmet alımına ait sözleşmenin...

Yüklenicinin 09/12/2019, 06/08/2020, 16/09/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 24/02/2020, 22/01/2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; … Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır.

Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. maddesinde ise; “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi... -TL (KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştır.