Talep Sahibinin görüş ve talebi; Görevden ayrıldığı 11.02.2014 tarihine kadar 10 adet hakedişte onayının bulunduğu, 03 ... Düzenleme Koşulları” başlıklı 44 üncü maddesinin d/2 fıkrası hükmüne göre 11 nolu hakediş tutarının iş yönetme belgesi tutarına eklenmesi gerektiği yönündedir.

...Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “( ...anlaşmazlık oluştuğu belirtilmekte olup, bahse konu uyuşmazlığın karara bağlanması talebidir.

Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ... ödeneğinin temin edilmediği, 2021 yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Bahse konu işle ilgili olarak 03/09/2020 tarihine kadar 7 adet hakedişin tahakkuka bağlandığı ... fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi ...

Davalı-birleşen dosya davacısı iş sahibi tarafından 5 numaralı hakediş yargılama aşamasında ödendiğinden dava konusuz kalmıştır. Bu sebeple iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın belirtilen sebeplerle bozulması...

...cinin görüş ve talebi ise; İhaleye konu işin metrajlarının çıkarılıp bulunan yaklaşık maliyete oranı ile inşaat ilerleme yüzdesinin bulunması, Bulunan ilerleme yüzdesiyle de sözleşme bedelinin çarpımı sonucu toplam hakediş bedelinin tespit edilmesi ve daha önce ödenen hakediş tutarının çıkarılması suretiyle kesin hakediş tutarını...

Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir. ...039;nci maddesi kapsamında cezai tutarı olarak kendisine ödenmesi gerektiği yönündeki talebinin haklı ve geçerli bir talep olmadığı yönünde görüşlerini belirtmişlerdir...

2020/1216) Uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan...