...573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet... ...şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın... ... kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ödenecektir. ...imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. ...şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...bağlama ve ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas...

...yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı... ...değerlendirilerek, tanzim tarihine 45 gün ilavesi ile hak edişlerin ödenmesi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı... 45 gün , Bakanlık , yasaklama işlemi , yasaklılık ...alınması gerektiği, bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde verilmeyen...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin... ...aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi... ...2012 tarihinde davacıya gönderilen 10 gün süreli ihtarname sonrasında 25...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir.... ...üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...değerlendirme yapılmadığı, 1100 günde tamamlanması öngörülen bir... ...Şanlıurfa Valiliklerinin konuya ilişkin talepleri dikkate alınarak dava konusu...

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten... ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  hakediş , KDV , süre uzatımı