GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ...davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri doğrultusunda...

Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “…

maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir” hükmü yer almıştır.

...esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır... Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2. birim fiyat sözleşme , fiyat farkı , hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı

tesisi için İdarenin ödediği hakediş bedelleri üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Depolama Sahası Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İşi” nde; …

...İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin... tarih ve ... tarih ve ... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... tarih ve E:...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler...

Şti.”nden alınan proforma fatura tutarı 145 TL/m2 (KDV hariç) nin alınması gerektiği... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun incelemesine geçilmiştir.