...yüklenici talebine doğrultusunda yeni birim fiyat yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında söz konusu yeni birim fiyatları güncellemiştir... ...ÇŞBYFK’dan görüş istemiş ve buna ilişkin ÇSBYFK’nın … tarihli ve … sayılı görüş yazısında: “…

...Başkanlığı’nın (Fen İşleri Daire Başkanlığı) 13/04/2021 tarihli ve E-148624 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28... ...ncak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiy...

Genel Müdürlüğü’nün (Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; .. ...önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir.

I - KONU Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; Karayolları 18. ...önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir.

D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85... ...ay süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre...

...en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin işin %45'ini tamamlayabildiği, davacı tarafça 11.01.2019 tarihinde fiyat artışından kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı talep edildiği, davalı idarenin 21.01.2019 tarihli cevap yazısında işin geçici kabule hazır...

ile “…Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısı da dikkate alınarak, mevcut yolun geometrik ve fiziki standartlarının iyileştirilmesi... ...gerekmekte iken tasfiye yapılmayıp işe devam edilmişse de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı olduğundan, yapılan ödemelerin kamu zararı...

...si gereğince sözleşmeyi 31.7.2012 tarihinde tek taraflı olarak feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına... Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan...

I - KONU … İl Sağlık Müdürlüğü’nün 04/05/2021 tarihli ve E-18232631 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa göre yapılması gerektiği belirtilmektedir.