...kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek... ...kullanıma mani bir husus bulunmadığının bildirildiği, Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan...

...yapmak suretiyle teklifini hazırlamak zorunda olduğundan; yüklenicinin, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü... ...yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde bulunamaz” hükmü, “Kazı ve Dolgu İşleri Genel...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 27/12/2021 tarihinde oluşturulan 18767 revizyon nolu ödenek ... olması sebebiyle 2022 yılı içerisinde yapılacak 20 nolu hakedişte aralık ve kasım ayı endeks farkından dolayı fiyat farkı ...

hakediş ödeme süresi , hakediş ödemeleri , hakediş raporu , hizmet işleri genel şartnamesi , laboratuar ...kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa...

... durumunda kalması halinde yüklenicinin bu tutarı idarenin talebi üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın derhal ... halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi ... ve Sağlık Tedbirleri” başlıklı 12’nci maddesinde de, yüklenicinin, önceden kendisinin veya başkasının bünyesinde çalıştığı ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 25/03/2022 tarihli ve 016 sayılı dilekçesinde ... ayların taraflarca bilindiği ve bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde ... uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen bu talebe cevap verilmediği yönündedir ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden...

Somut olayda hakimin tarafların talebiyle bağlı olmadığına dair bir kanun hükmü bulunmamaktadır. ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

...kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının belirtilmesi... ...mahkemece davacının işin kesin hesabının çkarılmasına ilişkin talebinin reddi ile bilirkişi kurulu tarafından sözleşme dışı...