...hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu alacağa 93.403,22 TL KDV eklendiğinde 612.311,02 TL’ye yükseldiğini belirterek asıl davada ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin...

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...kayıtla.” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk... ...dilekçe ekinde itiraz kaydıyla gönderildiğini, davalının bu talebinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 117 sayılı KDV...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin ikmal ... göre “Olur”lar alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden karşılandığı, bu ...

... sahasında kendisine gerekli KÖŞK yerinin tahsisi akabinde talebin yatırım programına alınacağını bildirdiği, belirtilen yerin ... Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici kabulünün yapılması için 05/04 ...

...ciddi bir zararın doğacağından haklı ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, müvekkil idare ile yüklenici ... ...bakanlığı Ankara Defterdarlığı Cumhuriyet Vergi Dairesinin yüklenicinin bu işe ilişkin işyerine ait borcu olarak bildirmiş...

... edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin ... tasfiyesinde, kalan iş bölümü için tarafların kâr ve zarar talebinden vazgeçerek belli bir noktada sözleşmeyi sona erdirdiklerinin kabulü ... sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile ...

...kalması halinde yüklenicinin bu tutarı idarenin talebi üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak idareye ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, talebe rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı...

Bu itibarla, dilekçi talebinin kabul edilerek 516 sayılı İlam’ın 1. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı ...eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı...

...alındığında yükleniciden kaynaklanmayan bir husus nedeniyle hakediş ödemesi yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına... ...Şartname’nin “Çalışma Şartları ve Araçlarla ile İlgili Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 4’üncü maddesinde...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, - Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.