...Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si... ...içinde bulunduğu aya getirilerek, kalan ödeneğin geçmiş ara hakediş ödeme kalemlerinin iş programı ödenek dilimlerinin...

... uzatımına dahli olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları bulunmamaktadır... ...yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

...sırasında düzenlenen hak edişlerde fiyat farkı hesaplanırken, o hakediş tutarından % 15’lik avans kesintisi yapıldıktan sonra... Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden...

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100... ...Yüklenicinin covid-19 salgını için süre uzatımı verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme... ...değeri” ifadesinden, iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak işlem...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli... ...cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek... ...Konstrüksiyon) Binası Yapımı İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş...

Yüklenicinin 09/12/2019, 06/08/2020, 16/09/2020, 15/12/2020... ...serimi imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, idarenin talebi veya onayı alınmadan yapılan kaya dolgu yapılması... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya...

maddesinde ise yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar ... tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı ... olduğu anlaşıldığından iş deneyim belgesi düzenlenmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ...

...1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen... ...altı aya bölünmek suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu... ...ispatlanamadığı gerekçesiyle bu alacak kalemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

...yapılan yeni iş kalemleri için kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya... ...imalatının yapılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Projesinde bulunmayan ve özel bir imalat olan paslanmaz...