...günlük … TL/gün üzerinden (10 günlük çalışma ile) hakedişe dahil edilerek ödemede bulunulması sonucu oluşan... ...olarak yaptırılacak yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar; a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin... ...da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” denilmektedir.

...tarihinin 30/11/2021 olduğu, %9,83 oranında iş artışı yapıldığı ve süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince tereddüde düşüldüğü, yüklenicinin geçici kabulün yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin ise uygun görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık...

...tarihinde düzenlenen Durum Tespit Tutanağında, Eylül ayına ait hakedişin yüklenici hesaplarına aktarılmasına karşın firma... ...dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının... ...sebebiyet veren bütün sorumluların yeniden değerlendirilmesi talebiyle sorumluluk itirazında bulunmuşlardır.

Somut olayda hakimin tarafların talebiyle bağlı olmadığına dair bir kanun hükmü bulunmamaktadır. ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, ...işi yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda... 14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama...

...bağlanan “…Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin... ...veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru...

Duruşma talebinde bulunan ... ...yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı... ...birlikte devam ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...alınması sonucu kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı, bakım... ...konusu makinenin arızalanması nedeniyle idarece yüklenicinin talebinden daha az süre verilmesi ve bu sürede arızanın...

Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında...