Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul itibar tarihi olarak 29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına iade edilmesi gerektiği, 2- Sözleşme kapsamında...

...talebinde bulunduğu, bu talebin idaresince uygun görülmemesi üzerine, ilk iş bitim tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı, iş bitim tarihi itibari ile yapılan geçici kabul sonrası belirlenen eksik ve kusurlar için idaresince 18/06/2020 tarihine kadar süre verildiği, yüklenicinin belirlenen eksik...

...desinde ise; “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine gör... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. -TL (KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştır.

, hem Gerçekleştirme Görevlisi hem de Hakedişi Düzenleyen Diğer Sorumlu (…) (2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki... (5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. maddesine göre; bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenicinin eseri kararlaştırılan bedelle yerine getirmekle... ...hükümlerine uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 ... göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine göre ...

Yüklenicinin görüş ve talebi, Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde “DĞB21: Her ... nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 ...

...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ...kısmının son hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat... ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. ...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ...kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat...

Yüklenicinin görüşü ve talebi; İdaresince hazırlanmış olan birim fiyat teklif cetvelinde, tamiratı ... şahıslara idarece yaptırılan patlak boru alın kaynağı bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesilip kesilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi ...