Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait ... yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı ...

...gecikilen süre ile çarpılarak belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...belgesi” talebi doğrultusunda; onayının bulunmadığı 11 nolu hakediş imalat bedelinin belge tutarına dâhil edilip edilemeyeceği... Talep Sahibinin görüş ve talebi; Görevden ayrıldığı 11.02.2014 tarihine kadar 10 adet...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Bahse konu işle ilgili olarak 03/09/2020 tarihine kadar 7 ... gerektiği yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep ...

...istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar 65.425,66 TL'... ...bahisle muhtelif ada ve parseller yönünden tapu iptâl ve tescil talebinde bulunulduğu, kararın ifraz krokisi esas alınarak...

maddede de yüklenicinin gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre... ...alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki... Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır.

Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici... ...belirtilmekte olup, bahse konu uyuşmazlığın karara bağlanması talebidir. Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

...istihkaklardan %5 oranında işletme teminatı kesileceği, yüklenicinin her istihkak ödemesinde SGK borcu olmadığını... ...iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın... edimin ifası , gecikme , gecikme cezası , hakediş , idare , kusur , ödeme , yüklenici

Yüklenicinin görüş ve talebi ise; İhaleye konu işin metrajlarının çıkarılıp bulunan yaklaşık maliyete oranı ile inşaat ilerleme yüzdesinin bulunması, Bulunan ilerleme yüzdesiyle de sözleşme bedelinin çarpımı sonucu toplam hakediş bedelinin tespit edilmesi ve daha önce ödenen hakediş tutarının çıkarılması suretiyle kesin hakediş...