...Yapılması (İkinci Etap) İşi”nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul... ...veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak... ...k işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın...

...için 8.330.772,00 TL bedelli 1 numaralı hakedişin düzenlendiği, 2021 yılı... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.

...sabit görüldüğü, davacı fesihte haklı olduğundan tazminat talebinde... ...bildirilen eksiklerin giderilmediğini, fesih sonrası 25/01/2012 tarihinde mimarlık... ...olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

...sahibince yapılan haksız feshin iptâli, haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin... ...davalı tarafından yapılan feshin geçersiz olduğunun tesbitine, taraflar... Davacı da bu dava ile sözleşmeyi fesih iradesini açıklamıştır.

...kaplama bedelinin hatalı fiyat üzerinden ödenmesi sonucu ……… ...sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir...

...sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı... İlgili Görülen Kanun Hükmü Kanun’un geçici 21. ...şikâyet başvuru bedelinin Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında yüklenici ile... ...Durumları” hükmü gereği sözleşmenin fesih edileceğinin bildirildiği, Görülmektedir...

...2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...geçici hak edişin bir sonraki yıl ödenmesi ile ilgili olarak ise bahse... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe...

...imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin... Bu duruma göre anılan … nolu hakedişin en son … tarihinde, … nolu hakedişin de en son … tarihinde ödenmesi gerekir.