fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... ...arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak...

...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... ...ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi... ...olarak; yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde... hakediş , KDV , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın... ...uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...süresini etkileyecek nitelikte olması halinde ise yüklenicinin bu husustaki...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği... ...uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği yönünde...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.