hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye... ...değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar...

...olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı... ...uyulurken, sözleşmeye göre günlük hakedişin bulunması, geciken hakediş...

...hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK... ...halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...geçici kabulün yapılması başlıkları halinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir...

...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden... ...değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde; İşe ait İdari Şartnamenin... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...