hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “14.2.  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(

...gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme... ...kayıtlarına alındığını gösteren belgeler ile kesilen cezaların ödenmesinin talep edildiği müteahhit firmaya yazılan bir...

...gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme... ...kayıtlarına alındığını gösteren belgeler ile kesilen cezaların ödenmesinin talep edildiği müteahhit firmaya yazılan bir...

...komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de 12.06.2013 olmuştur... ...ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.

...1073 konut ve 14 dükkânın aidatlarının banka aracılığıyla ödenmesinin sağlanması” ibaresindeki “yıllık ortalama” kavramının... Anılan protokolün süresinin iki yıl olduğu gözetildiğinde protokolün 7.5.

...a1, a2, b1 ve c katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında sözleşmenin yürütülmesi... ...doğacak fazla çalışma ve fazla süreli çalışma ücretlerinin ödenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

...konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. ...taraflarınca yapılan ve onaylanan projelerin bedellerinin taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir.

...davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması... ...düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar...