Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
hakedişlerde borcuyoktur süresi - Arama Sonuçları
...taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması...
...tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023...
...tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir.
Direnme Kararının Temyizi: Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
...Esasları Madde 6: İşçilerin ortalama haftalık normal çalışma süresi 5 gün 8 saat, cumartesi 5 saat haftalık 45 saat olup, aylık...
...596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin 29/04...
...teklif alındığı, bahse konu araçların 7/24 esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici tarafından ihale...
...kararlaştırıldığı, iş bitirme süresinin doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün...
...idare tarafından “bir günlük tutar bulunarak tüm sözleşme süresine doğrusal dağıtılmadığı” gerekçesiyle uygun görülmediği...