...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine karar... ...tarihli 23820879-858-E.430 sayılı yazısında belirtilen 1.494.423,00 TL...

...Başkanlığının 26.06.2013 tarihli ve 449 sayılı yazısıyla süresi dolan teminatın yerine... ...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten...

...borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca...

...Dairesi Başkanlığınca söz konusu idare yazısına binaen Hukuk Müşavirliği’ne... ...bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı yoktur.” bilgisinin yer aldığı, söz...

...döneme ilişkin çalışan personelin SGK ödemelerinin yapıldığı, işin... ...olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla alt yüklenici olarak davacının...

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

...taahhütleri için notere ödenen 1.035,42 TL, SGK prim ödemeleri toplamı 5.975,24... ...borçlanmayı içeren sözleşmelerde borcundan böylece kurtulan davalı, almış...

...aleyhine değiştirmesi ve (4) borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş olması veya... ...karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

...tarihi itibarıyla sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz...