...onaylandığı ve alınan olurlar doğrultusunda geçici hakedişlerde ödemlerinin yapıldığı,  Genel...

...inşaata başlanılmak üzere iken, taşınmazın SGK'ya ait olduğu belirtilerek inşaatın...

...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini...

...şirketin sözleşme uyarınca işçi maaşlarını SGK primlerini ödediğini, asgari ücrette meydana...

...olarak yer aldığı, bir başka ifade ile yapılan hakedişlerde önceki hakedişteki imalat ve tutarlarına...

...tazminini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265.103...

...yaklaşık maliyetin hesaplanmasında gerekse aylık hakedişlerde yükleniciye ödenen kişi başı...

Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla...

Dosya kapsamından; ara hakedişlerde ödemenin sözleşme eki 1995 yılı...

...yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra kesin...