...birim fiyatı üzerinden ödenmesinin çelişki... ...değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ……… ...imalatına ilişkin yeni birim fiyatın Yapım... ...yapılacak bir belirlemenin idarenin takdir hakkını... ...zarfında idarece onaylanarak geçerli olur.” İfadesinin...

...19/06/2012 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...oluşturularak taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir... ...bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve... ...kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya...

...54 numaralı dipnotta idarenin, kısmi kabul... ...sözleşme düzenlendiği, geç teslim nedeniyle... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı... ...kararlaştırıldığını, bir kısım malların... ...içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz...

...ortamının oluşmaması, nedeniyle kamu kaynaklarının... ...olmadığından teklifi geçersiz olduğu, Fırat... ...yerinde olmadığı, idarenin bu değerlendirmeyi... ...reddedildiği, ihalenin fiyatla birlikte fiyat dışı...

...yılı olan … yılı birim fiyatları üzerinden... ...idarece onaylanarak geçerli olur. ...işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle,... ...fiyat farkı ödenmesi nedeniyle ihale tarihi... ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek...

...kesitinin değişmesi nedeniyle yeni kablo... ...belirtildiği, fakat idarenin isteği üzerine... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...rayiçleri kullanılarak ödenmesi gerektiği yönündedir... ...eksiklerinin tamamlanma sürecinde, yüklenici... ...dolayısı ile tam ve açık bir anlaşmazlığın...

...davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010... ...belirterek, davacı idarenin 514.891,30 TL... ...imzalandığını, bu bekleme nedeniyle oluşan zararların... ...bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı için... ...düzenlettirilerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken... ...sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı...

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği... ...idarece onaylanarak geçerli olur. ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden... ...üzerinden fiyat farkı ödenmesi kuralı söz...

...kaydedilemeyeceğine yönelik birinci iddiasına ilişkin... ...şirketin gelir kaydedilen geçici teminatın asgari... ...tutarının %3'ü aşan kısmının iade edilmesi... ...edilmesine rağmen, süresinde sözleşme...

...süre içinde ve bu süreye göre revize... İş programları idarenin onayıyla geçerli... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak... ...gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak... ...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı...