...ölçekli haritalardan bir kısmının eksik olması... ...toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen... ...içinde bitirilememesi nedeniyle davacının... ...hazırlanması görevinin idarenin yükümlülüğünde... ...istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

...bakım kalemlerinin tek bir satırda belirtildiği... ...artışlarında ek bedel ödenmesi, fiyat azalmalarında... ...359.790,00 TL olduğu, idarenin aşırı düşük... ...sahibinin iddialarının bir kısmının yerinde olduğu... ...hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan... ...ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur...

...tanzim olunmuş, ancak idarenin yetkili üst... ...bedelinin B.32.D/1 poz nolu birim fiyattan ödenmesi... ...gelen birim fiyatlarla ödenmesi gerekir. ... ...ileri sürülerek işin geçici kabule hazır... ...Dosya kapsamı ile, ara hakedişlerine sözleşme... ...dayanağı olmadığı sürece sözleşme eki...

...personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden... ...idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik... ...talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı... ...artış oranını aşan kısmının ise idareye...

...uygun olmayan imalatlar nedeniyle hesaplanan … TL... Bununla birlikte; gerek söz... ...davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması... ...sürekli, süreli veya geçici olarak katılan... ...almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak... ...olmadığı, ayrıca hakedişlerin müşavir...

...davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse... ...sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...kırmataş ile yapılması nedeniyle yeni fiyat... ...gücü zayıf zeminlerde idarenin uygun göreceği... ...yapım tarzı ve tatbik sürecindeki iş sıralaması... ...yükleniciye herhangi bir ilave bedel ödenmeyeceği... ...fiyat düzenlenmesi ve ödenmesi nedeniyle meydana...

...alınmış gibi gösterilmesi nedeniyle suç duyurusunda... ...arece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğ... ...isteği doğrultusunda idarenin göstereceği... ...yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından... ...kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır... ...gösterilen malların bir kısmının eski, yıpranmış...

...yazısından özetle; adı geçen idare tarafından... ...Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... ...teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış... ...İdare, belirli bir süre vererek bu işleri... ...sonrası hesap kesme hakedişlerinin aynı... ...fiyatlar (2020 yılı Birim Fiyatları) ile...

...23/05/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları... ...güncellenerek taraflarına ödenmesi gerektiği yönünde... ...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı... ...olması gerekçesiyle hakedişlerin uygulama...