...firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... ...verilmiş, ancak bununla birlikte yangından dolayı... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... ...kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli... ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin...

...30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye... ...bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...arasında yapımından vazgeçilen imalatların... ...Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu... ...gecikmenin, işin bir kısmının mı yoksa... ...sürecindeki gecikme nedeniyle, işi engelleyici...

...eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...35 günlük gecikme nedeniyle kesilecek gecikme... ...toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir... ...2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı...

...ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... birlikte sorumludur. ...Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır... ...çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...süre yerine 30 günlük kısmının 03 Temmuz...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin... quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine... ...tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını... ...anlaşıldığından davanın bu kısmının esasının... ...inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle durdurulduğu...

...delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına... Süre uzatımının hatalı... ...hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması...

...olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge (bütçe... ...süre en az gecikilen süre kadar uzatılır... ...süresinde başlayamaması nedeniyle ve bu durumun... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu... ...kaynaklanan sebeplerle geç yapılması ve bu...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin... ...cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye... İşin süresi, yer tesliminin... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.... ...maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ...iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... ...niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına... kaynaklanan süre uzatımları ile...