...yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...sözleşme süresi için (geçici kabule kadar... ...hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin... ...incelemelerde de bu kalemler nedeniyle yapılan herhangi... ...davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme...

...yapılması gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi... ...işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ...yaklaşık 7 ay gibi bir sürenin olması ve... ...hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında... ...sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...

...Yapım İşinde, herhangi bir imalata başlanılmadan... ...farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...5’inin yükleniciye ödenmesi gerektiğinin... ...belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... ...teminatları iade edilmekte, idarenin ücret ödeme... ...k işin yapılmış kısmının son hakedişindeki...

...nedenler dışında, hakedişlerin uygulama... ...ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile... ...19/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... ...eklerinde belirtilen süre içinde, olduğu... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...sebebiyle harcanamayan kısmının aktarılmasına...

...aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve... (2) Mücbir sebepler nedeniyle... ...dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan... Süre uzatım onayının ... ...talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını...

...uzatmayacaklarına yönelik bir talepte bulunulmadan... ...sona ermesi halinde idarenin isteklilere... ...veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin... ...maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale... ...belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ...28/10/2021 olduğu, idarenin 31/12/2021 tarihli... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi... ...bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın... ...dolayısı ile açık bir anlaşmazlığın...