YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...Kaynak Makinesinin torc kısmının üretici... ...süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03... ...torcunu temin edememesi nedeniyle 2 yıl boyunca... ...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında... Daha sonra, idarenin … tarih ve...

...54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının... ...olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını... ...bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde... ...davacı şirketin, teklifin geçerlilik süresinin...

...olduğunu tespitine, birleşen davanın ise... ...00 TL artı KDV’nin ödenmesini talep etmiştir... ...eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre... ...gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin... ...durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl hesaplanacağı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...şirketin teklifinin geçerlilik süresinin... ...2011 tarihi olduğu, idarenin sözleşmeye... ...davacı şirketin, mücbir sebepler dışında...

...31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...sürelerinin teminat ve garanti süresine eklenmesi hususlarında... ...giderilmemesi halinde, idarenin gerekli olacak... ...itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin...

(2)Mücbir sebepler nedeniyle... ...sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... ...ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ...Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu... ...sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun... ...olmadığı, Covid-19 nedeniyle mücbir sebep... ...deleri uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütü... ...tarafından, davalı idarenin sözleşmenin...

...iddialarının karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar... ...Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak... Bununla birlikte Anayasa’nın 36. ...000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi... BAŞVURU SÜRECİ 2.  ...beş günlük sürenin geçirildiği ifade edilmiştir...

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...enerji müsaadesine göre idarenin elinde bulunan... İş süreçlerinde yaşananlarla... ...lık transformatörün birim fiyatının tespiti...